雷石原创
————雷石普法｜破产案件中工程价款的优先受偿权起算期限————
基本案情
A化工公司想将厂区的土建、安装工程交由B建设公司承建，双方签订了一份《建设工程施工合同》，合同中约定开工日期至竣工日期为2006年4月28日-2007年3月1日；如发包方不按照合同约定的金额和时间支付工程款并未达成延期付款协议情况下，承包方B公司可以停止施工并由发包人承担违约责任。后双方重新对工期作出了约定：厂区工期113天，生活工期266天。
监理公司于2006年5月23日下达开工令后B公司开始组织施工直至2007年，后来A公司拖欠缴纳工程款所以B公司无法继续施工，在此之前合同中约定的厂房等主体工程已经完工，其他工程至今仍未竣工。
2011年7月双方达成仲裁和解协议约定B公司优先受偿A公司处置的土地及建筑物。2011年8月滁州市中级人民法院受理了A公司的破产申请，同年10月B公司向破产管理人申报债权，2013年法院宣告A公司破产，后B公司提起诉讼请求确认工程款的优先受偿权。
法院裁判
滁州市中级人民法院作出判决确认B公司对A公司生产厂区内的土地建筑、安装工程享有优先受偿权，后A公司以未按合同约定的竣工日期起算行使优先受偿权提起上诉，安徽省高级人民法院驳回其上诉，维持原判。
律师观点
本案中本案双方当事人签订的建设工程施工合同虽约定了工程竣工时间，但由于合同发包人A公司未按合同约定向承包人B公司支付工程款导致建设工程无法竣工，这是发包人的原因导致超出合同约定的竣工日期。
后人民法院受理了A公司的破产申请，A公司的破产管理人对破产申请受理前成立但双方均未履行完毕的合同有权决定继续履行还是解除合同，破产管理人需要通知对方当事人解除或履行合同。
但本案中破产管理人自破产申请受理之日（2011年8月）起二个月未通知B公司的行为视为解除合同，因此承包人行使优先受偿权的期限应自合同解除之日起计算，B公司并未超过主张优先受偿权的期限，承包人工程款仍可以优先受偿。
相关法条
《民法典》第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《中华人民共和国破产法》第十八条 人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。
本文作者：北京雷石律师事务所民商事业务部 杨丽园
声明
本文及其内容仅用作交流，不代表北京雷石律师事务所或本文律师出具的法律意见、建议或决策。若您需要法律建议或专业问题咨询，请与本文作者或律师事务所联系。本文任何文字、图片、音视频等内容，未经授权不得转载。如需转载或引用，请联系公众号后台取得授权，并于转载时明确注明来源及作者信息。